I.    GENEL

1. Aşağıdaki şartlar, tüm satışlarımız için geçerlidir. Alıcı tarafından talep edilen herhangi bir farklı şart, açıkça çelişmemekle birlikte hariç tutulmuştur.
   
2. Herhangi bir sözlü taahhüt veya ifade, yazılı olarak onaylanmadıkça geçersizdir.
3. Bu genel sözleşme koşullarının herhangi bir maddesinin geçersizliği veya eksikliği, kalan maddelerin geçerliliğini etkilemez. Geçersiz ya da eksik hükümler, bu sözleşmeye yansıtıldığı şekilde tarafların ekonomik çıkarlarını en iyi şekilde karşılayacak geçerli ve eksiksiz maddelerle değiştirilecektir.

II.   TEKLİF VE SORUMLULUK İÇİNDEKİLER

1. Tekliflerimiz, Alıcı tarafından kabul edilene kadar bize bağlayıcı değildir.
2. Alıcının kabulünde bulunan veriler (ör. Sipariş onayı) teklifimizdeki verilerden farklıysa, teklifimizdeki veriler her zaman geçerli olacaktır.
3. Tekliflerimizdeki ve sipariş onaylamalarımızda yer alan tüm teknik özellikler yalnızca yaklaşık değerlerdir.
4. Yabancı uyruklu yasalar uyarınca gereken emniyet cihazları, açıkça tarafımızca aksine hüküm bulunmadıkça, teslimat yükümlülüklerimize dahil değildir.
5. Yükümlülüklerimiz en son sürümünde Incoterms tarafından yönetilmektedir.
6. Tedarik, MHM'ye, 71/72 ABGB maddeleri uyarınca MHM'ye neden olabilecek, Müşterinin ekonomik-tescilli durumundan ödün verebilecek gerçekler ve / veya olaylardan haberdar edilirse, herhangi bir zamanda askıya alınabilir.
7. Sözleşme sonuçlandırılmış ve etkili sayılır ve MHM Müşteri tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış sipariş onayının bir kopyasını aldığında karar kesinleşir. ABGB ilkeleri ve Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri uyarınca belirtilen sonuçlar.
8. Sözleşmenin etkililiği her durumda, sipariş onayı, Banka Garantisinin (öngörülmüş olması durumunda) alınması, Müşterinin usulüne uygun olarak doldurduğu teknik veri sayfasının alınması ve Tüm teknik özellikler ile ilgili daha sonraki anlaşma sonuçlandırması.
9. Sözleşme tutarı ve şartları, MHM'nin onayı olmaksızın aktarılamaz.
10. Müşteri'ye veya MHM tarafından gönderilen tüm teknik çizimler ve taslaklar, iadesi yapılan başka herhangi bir amaçla kullanılamaz. MHM'ye aittirler ve açık ve yazılı izinleri olmadan kimseye gösterilemez. Gerekmedikçe, MHM'ye iade edilecektir.

III.  FİYATLAR VE ÖDEME ŞARTLARI

1. Net fiyat teklifi veriyoruz. Uygulanabilir katma değer vergisi ayrıca ücretlendirilir. Aksi kararlaştırıldığı takdirde, tüm fiyatlar, ambalaj malzemesi, kurulum yerine yük dağıtımı, boşaltma ya da kurulum içermeyen fabrika çıkış işleridir.
2. Üzerinde anlaşmaya varılan fiyatlar, satın alma bedelinin ödenmesi gerektiği ve ödenecek olana kadar veya teklifimizin kabul edildiği tarihten itibaren altı aylık sürenin dolmasına kadar, hangisi daha erken olursa, bağlayıcı kalacaktır. Bundan sonra, teslimat yükümlülüğümüz ile varsayılan değilseniz, fiyatı satın alma bedeli ödenmediği sürece ve fiyatı ayarlayabiliriz.
3. Mutabık kalınan ödeme koşullarının yerine getirilmemesi durumunda, makine dahili bir kodla durdurulur. MHM, ödemenin alınmasından sonra kodun serbest bırakılmasını sağlar.
4. Alıcı, karşı iddiaların kesin ve bağlayıcı bir mahkeme kararı ile tartışmalı veya kararlı olmadıkça ödemeyi durdurma veya karşı talepleri kaldırma hakkına sahip değildir.
5. Alıcı ödeme tarihinde vadesinde ödeme yapmamışsa veya ödemeyi yapamamış veya yapamayacağımızı gösteren gerçekleri (taslak veya protestoları, ekleri ve benzeri şeyleri) kontrol altına alırsak, teslimatlarımızdan kaynaklanan tüm borçlar derhal sona erecektir Ve ödenebilir. Bu durumda, mevcut sözleşmeleri derhal iptal etme hakkına sahibiz. Bizim unvanımızı ve mülkiyetimizi elinde tuttuğumuz herhangi bir mal hemen Alıcı'nın masrafları ile bize geri gönderilecektir.
6. Ödeme, sözleşme / emir onayı ile öngörülen şekilde yapılmalıdır. Aşağıdaki ödeme yöntemleri kabul edilmektedir: belgesel kredi, banka kiralama, garantili taslak. Nakit ödemeler kabul edilmemektedir.
7. Belgesel kredi, MHM ile geri alınamaz olarak kabul edilmeli ve Müşteri Bankası tarafından kabul edilmelidir. MHM Bankasından kabul masrafları Müşteri tarafından ödenecektir. Mücbir sebeplerden ötürü teslimatın gecikmesi halinde (sevkıyat problemleri, içerikteki herhangi bir değişiklik ve tedarik kapsamı vb.) Müşteri, belgesel kredinin geçerliliğini MHM'nin isteği üzerine uzatmalıdır. Bu gibi durumlarda Müşteri, l / c değişiklik masraflarını karşılayacaktır.
8. Müşteri, Banka kiralama seçeneğini seçerse, sözleşme süresi boyunca makinenin mülkiyetini Banka'ya devrederken, Müşteri sözleşme süresi boyunca makineyi kullanma iznine sahip olacaktır. Makinenin nihai olarak ödenmesi üzerine, bu Müşteri'nin malvarlığı olacaktır. Banka kiralama, leasing şirketinin onayına tabi tutulmuştur. MHM depozito talep etme hakkını saklı tutar. Herhangi bir depozito MHM'ye yapılan son ödeme yapıldıktan sonra Müşteri'ye iade edilecektir.
9. Farklı bir karar alınmadığı sürece minimum ihtiyat parası, sipariş onayının imzalanmasından sonra ödenmesi gereken Sözleşme bedelinin% 30'udur (Banka kira opsiyonu seçilirse% 10'dur). Kalan ödemeler (belge kredileri veya taslaklar veya sevkıyat veya banka havalesi için hazır mallar) vade tarihinden itibaren 90 gün içinde tamamlanmadığı veya sunulmadığı takdirde (ABGB ilkeleri uyarınca) uyarı parası MHM tarafından muhafaza edilir. Dikkatli bir para için ikili anlaşma imkânı güvende. Ödemeler, vade tarihinden önce yapılmazsa, Müşteri, MHM'ye, gecikmiş ödemelerle ilgili olarak Europeam Topluluğu tarafından belirlenen kurallara ve daha sonra belirlenen gecikme faizlerine borçlanacaktır. Müşteri, sipariş onayını imzaladıktan hemen sonra sözleşme bedelinin% 30'unu ödemelidir (farklı koşullar kabul edilmiştir). Sözleşme yükümlülükleri ve Müşterinin uygunluğu için her zaman ihtiyatlı davranılan bu miktar (ABGB ilkelerine göre uyarı para) MHM tarafından tazmin edilecektir. MHM, tüm sözleşme yükümlülükleri yerine getirildiğinde, Müşteriyi tazmin etmeyi taahhüt eder.
10. Üzerinde anlaşmaya varılan ödeme, Müşteri tarafından verilen taslak taksitlerle yapılmışsa, söz konusu taslakların sözleşmeyi imzalarken MHM'nin elinde olması gerekir. Avusturya Mali hükümleri ve çıkarları uyarınca (sözleşmede belirtilen oranda) maliyetler, mühürler Müşteri tarafından karşılanacaktır. Aynı şey borcun sigortalanmasıyla ilgili maliyetler için de geçerlidir. Taslaklar bir birinci sınıf Banka tarafından garanti edilecek ve onaylanacaktır. Taslaklarla birlikte MHM'ye bu tür bir garanti veya onay verilmelidir. Müşteri herhangi bir nedenden dolayı ödemeleri kesme hakkına sahip değildir.In case of delay to open letter of credit over 30 days, it will be demanded a 10% of deposit (ABGB principles), and other 10% over further 30 days of delay.
11. Müşteri tarafından verilen ertelenmiş ödemeler için uygulanan faiz oranı, sözleşme tutarının% 1'idir (yüzde biridir) aylık bazda. Yabancı para cinsinden ifade edilen uluslararası satışlar için anın LIBOR'una artı% 1 (bir yüzde)
12. Nokta 9'da belirtilen uyarı, kurulan tarihten itibaren 30 gün içinde kalan ödemeler (belgesel kredi veya taslaklar) yürürlüğe girmez veya sunulmazsa, MHM tarafından tevkif edilir. Kalan ödemeler öngörülmüş an gerçekleşmezse, Müşteri MHM'ye gecikmiş menfaatleri sabit ilan noktası olarak verir 14). 30 gün sonra, toplam 60 gün gecikme için MHM, ihtiyatlılık için ikili anlaşma hariç olmak üzere, ihtiyati tutma ve emri iptal etme hakkını saklı tutar.
13. Sözleşme uyarınca ödeme koşullarına uymayan Müşteri, Avusturya Bankasının geçerli iskonto oranına dayanarak MHM'nin vadesi geçmiş faizlerini ödemek zorunda kalacaktır. Ödemenin beklemede kalacağı süre boyunca, Müşteri MHM'nin sözleşme bedelinin tam olarak ödenmesi için taslak düzenleyeceği ve MHM'nin alabileceği olası tüm eylemlere karşı çıkamaması durumunda kendisine karşı koyamayacaktır Kredi garantisi vermek.If payments at specified stages have been agreed and the Client does not comply, MHM shall have the right to suspend the execution of the works.
14. Sözleşmede farklı şekilde belirtilmediği sürece, belge kredisinin açılıp onaylanması, taslak ödemeleri gibi herhangi bir ödeme için Banka masrafları Müşteri tarafından ödenecektir.
15. Her türlü ödeme, yalnızca MHM tarafından kabul için imzalanmış bir yazılı talep ile ertelenebilir. Bu gibi durumlarda, meblağın ödenmesi gereken tutarların yanı sıra, Müşteri (Avusturya Bankasının cari iskonto oranının derecesine göre) faiz oranları, farklı Banka masrafları (kendi masrafları ve MHM masrafları) yanı sıra depolama, saklama hakkını , Ve uzatma dönemi için malların sigorta masrafları.
    

IV. TESLİMAT SÜRESİ

1. Görüşülen teslim tarihi, sözleşmenin yürürlüğe girdiği günden itibaren hesaplanır; bu, ilk ödeme koşullarının yerine getirildiğinde olduğu anlamına gelir ve işlerimizdeki tamamlanma zamanına atıfta bulunur. Kesin bir teslimat tarihi belirlenmedikçe, firma teslim tarihini üç haftadan daha uzun bir sürede karşılayamazsak, teslimat saati tekliflerimizi bağlayıcı değildir, Alıcının yeterli bir uzatma izni vermesi gerekecektir. Uzatmayı aşan bir teslimat gecikmesi nedeniyle tazminat talepleri, geciktirme, kasten veya ağır ihmal sebebiyle yapılmadığı sürece hariç tutulur. Kısmi teslimat yapma hakkımız vardır.
2. Müşteri, tasarımların, yürütme şemalarının zamanında onaylanmadığı durumlarda, sözleşme şartlarına uymadığı zamanlarda teslim tarihini erteleyecektir.
3. Sözleşme gereği kabul edilen bir teslimat süresinin tutulması yükümlülüğümüz, gerekli onayların sunulması, üzerinde anlaşmaya varılan ödeme koşullarına uyulması ve diğer sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi diğer tarafın gereken tüm hizmetleri ve performansları zamanında teslim etmesine bağlıdır.
4. Tahmin edilemeyen imalat engellerini, herhangi bir imalat faaliyetinde bozulmayı, grevleri, kilitleri, para transferini ve diğer piyasa engellerini, tedarik ve hammaddeleri de içeren ancak tedarikçilerimiz alanında meydana gelmiş olsa dahi, bir doğal afet olayları Bu yükümlülüğün kesin bir tarihte sabitlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, sözleşmeli teslim yükümlülüklerini erteleme veya iptal etme hakkını bize verir. Doğal afet olaylarının bir davası söz konusu olduğunda, diğer sözleşme tarafı herhangi bir zarar tazmini talep etmez.
5. ABGB ilkelerine göre, teslimatın MHM binasında yapılması ve nakliye ve montaj dahil olmak üzere malzeme Müşteriye veya Taşıyıcıya teslim edildiğinde gerçekleşmeye karar verilir.
6. Ödeme koşullarına saygınlık dâhil olmak üzere MHM'nin kontrolü dışındaki koşullardan ötürü malzeme gönderilemezse, Müşteriye malların sevkıyat için hazır olduğunu fark etmesi durumunda teslimatın tüm yasal etkileri ile tamamlandığı kabul edilir. Böyle bir durumda, MHM, Müşteri'yi depolama, saklama ve sigorta için aylık olarak aşağıdaki gibi faturalandırma hakkına sahiptir: Sözleşme bedelinin% 0,50'si (sıfır elli), on (10) günlük ödemesiz süre ile.
7. Teslimat tamamlandığında, malzemelerle ilgili tüm riskler Müşteri'ye aktarılır. Sipariş onayında farklı bir teslimat süresi üzerinde mutabık kalınmadıkça, tedarik, Müşterinin riskinde hareket eder.
   

V.   GECİKMİŞ TESLİMAT İÇİN CEZA

1. Gecikmeli teslimattan kaynaklanan hasarın telafi edilmesinin tek yolu gecikmiş teslimat cezasıdır. Üzerinde anlaşmaya varılan cezanın ötesinde, Müşteri herhangi bir tazminat talep edemez veya gecikmiş teslimatla ilgili herhangi bir maliyet paylaşmaz. MHM'nin gecikmiş teslimat durumunda Müşteri'ye ödemesi gereken ceza sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde MHM tarafından ceza verilmeyecektir. Ceza talebi, kayıtlı mektupla gönderilmeli ve MHM'den tescilli bir mektupla teyit edilmelidir.
2. Mücbir sebep halindeyken veya MHM'den gecikirse, Müşteri, makinenin veya parçasının sevkıyatı için 1 aya kadar gecikme kabul eder ve buna göre belgesel kredinin geçerliliğini uzatır. Cezalandırma (maksimum ceza aylık net sözleşme bedelinin yüzde 1'ine eşittir) aşağıdaki hallerde Müşteri tarafından talep edilemez: Müşteri teslim edilmemiş malzemenin başka bir materyal ile değiştirildiği zaman Müşteri gecikmeden doğrudan sorumlu olduğu zaman , Gecikme kontrol dışı nedenlerden kaynaklandığında.
3. Ceza, mükellef tarafından gönderilen sipariş onayında belirtilen tarihten sonra Müşteri'nin talebi üzerine başlar.
   

VI. KURULUM

1. MHM tarafından verilen kurulum süresi olacaktır. Montaj sırasında montajcı, yardım eksikliği yüzünden işi aksarsa veya Müşteri'nin yetkisinin kötü yapıldığı veya tamamlanmadığı çalışmaların sebebi ile, montajcının hareketsizliğinin ücretleri, iade için gerekli ücretler ile birlikte Müşteriden tahsil edilecektir Eğer hareketsizlik üç günden fazla sürerse, montajcı merkeze döner. Sipariş onayında yer alan şartlar üzerinde kesinti veya uzatma olması halinde, her bekleme anında Müşteriye fatura vereceğiz ve her ani çalışmamız kalış ücretleri ve teknisyenlerimizin seyahat ücretlerini içermektedir. Müşteri malzeme temin etmek, varış yerine ulaşım ücreti ödemek (eğer sipariş onayında farklı bir şekilde kararlaştırılmış değilse), kendine hakimiyetle korunan bir yerde stok yapmak, böylece mükemmel bir koruma sağlamak için, düzenleme başlar. Malzemelerin yangın ve hırsızlıklara karşı gözetlenmesi, korunması, sigortalanması Müşterinin görevidir.
2. Montaj, sözleşmede farklı olarak kabul edilmediğinde, MHM teknisyenleri tarafından koordine edilen Müşteri teknisyenleri tarafından gerçekleştirilecektir. Müşteri, özel şartlar için sipariş onayında yer alanlara göre, MHM teknisyenleri tarafından talep edildiği gibi, montajı gerçekleştirmek için emek yardımı ve gerekli teknik araçları (kanun hükümlerine göre) sağlamakla yükümlüdür. Müşteri, önlem olarak, teslimatın tam nesnesinin kurulması için gerekli nitelik ve becerilerle değil, MHM'ye uzmanlaşmış emeği özgürce sağlama yükümlülüğünü üstlenir. Yeterli bir emek verilmezse ve / veya yeterli olmazsa, yerel tarife uyarınca ücretlendirilecek olan emeğimize müdahale etmemizi talep ederiz.
3. Montaj sırasında montajcı herhangi bir kaza geçirirse, Müşteri ilk yardım talimatı verir ve derhal MHM'ye telgraf / faks yoluyla bilgi verir ve daha sonra doktor raporunu ve harcamaların notunu gönderir. Müşteri), kazayı sigortacılardan bildirmesini sağlamak için MHM'ye başvurdu. Avukatlık sigortası sorumluluğu, kazaların önlenmesi vb. Tümüyle Müşteri tarafından karşılanmaktadır. MHM, sipariş onayında müdahalelerin belirtildiği kendi özel teknik ekibinin sosyal sigortalarından ve ücretlerinden sorumludur.
4. Montaj gümrükleme ve malların teslimatı tamamlandıktan sonra, sipariş onayının bir parçası olarak verilen formu göndererek talep edilmelidir. Formdaki bilgiler yanlış veya eksik ise, MHM personeli geri dönecek ve kurulum ve tamamlama ile ilgili tüm masraflar nakliye, yatılılık, konaklama ve diğer seyahat masrafları gibi Müşteri tarafından ödenecektir.
5. Teslimattan emir teyidinin kendine özgü koşullarında açıkça belirtilmeyenlerin hepsi hariçtir.
   

VII. SON TEST

1. Test, sipariş onayında öngörülmüyorsa ya da öngörülmüş olsa dahi, zamanında yazılı olarak gerekli görülmüyorsa, makine, aşağıda belirtilen şekilde garanti şartımıza dayanarak Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Test gerçekleştirildiğinde teknisyenlerin testin denemelerine müdahale etmesi için yapılan her masraf, her yerde sonuçlandırılarak Müşterinin hesabı içindir. Test, makinenin Müşteri tarafından alındığı tarihten itibaren 45 gün içinde yapılmak zorundadır, aksi halde, komisyon üyelerinin bir kısmının iddialarına karşı çıkma hakkının çöküşü olacaktır. Pozitif sonuç ile tamamlanan ve Başvuranın bir kısmı tarafından imzalanmış olan ya da kendisini temsil eden kişi tarafından imzalanan, makinenin marş motoru ile ilgili sözlü olan, teste götüren MHM'nin montajcısı ile birlikte, tedarikin nihai kabul edildiğinin kanıtı temsil edecektir.
2. Test durumunda, montaj, devreye alma testinin başlamasından itibaren 3 gün veya 24 saat sonra Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Müşteri tarafından etkilenen testi kabul etmemesi halinde, makinenin kurulumunun bitiminden sonra 30 gün içinde yukarıda belirtilen MHM'nin kayıtlı posta almaması durumunda, söz konusu süre sonunda tamamen kabul edilmiş sayılır ve MHM daha fazla zarar veya kayıpdan sorumlu değildir. Bu durumda teminat yürürlüğe girmemektedir. Test raporunun imzalanması olmadan, Müşterinin makineyi kullanmasına izin verilmemekte ve garanti yürürlüğe girmemektedir.

 VIII. GARANTİ

1. MHM, makinenin montajından itibaren 12 aylık bir sürede veya sevkıyat belgesinden (Taşıma Belgesi) sonra 15 ay boyunca makinenin iyi mekanik çalışmasını garanti eder. Montaj sırasında garanti süresi içinde arızalı işçilik bildirilirse, MHM'ye tespit edilmesinden hemen sonra yazılı olarak bilgi verilmesi şartıyla ücretsiz olarak düzeltilecektir. İthalat vergisi ve vergileri Müşteri'nin sorumluluğundadır. MHM, personelin gözetiminde çalışan Müşteri personelinin veya üçüncü kişilerin neden olduğu kusurları, ancak bu tür kusurlar, MHM personelinin verdiği ciddi ihmal veya hatalı yardıma dayandığında cevap verecektir. Garanti süresince yapılan onarım veya değişiklikler için MHM yalnızca düzeltilmiş bileşene aynı garanti koşullarını uygulayacaktır. Makinenin kurulumundan veya çalışmasından kaynaklanacak herhangi bir olası hasar için sivil sorumluluk, Müşteri tarafından bu konudaki her talebin MHM'yi kolaylaştırdığı üçüncü taraflara bile kabul edilmektedir. Hiçbir durumda, ABGB prensiplerine göre çöküş veya reçete şartlarının önceden saptanması mümkün olacaktır.
2. Bu anahtar teslimi bir proje değildir. Garanti, normal ücret, Müşterinin haksızlık veya ihmallerinden kaynaklanan kırıklarda, sözleşmeye bağlı sınırlar üzerinden ekstra ücret talep edilmesi halinde, yetkili müdahaleler, manevi olaylar, kaza ile ilgili olaylar ya da büyük güç, uygun olmayan bakım, uygun olmayan kullanımlar için geçerli değildir. Malzeme, kimyasal veya elektrolitik eylemin etkisi, bakım talimatlarına uyulmaması, MHM tarafından yapılmayan montaj, maddi bir kusurda kökeni bulunmayan, tasarımın veya kötü icra edilmeyen kusurlar veya MHM'nin sorumluluğunu taşımayan diğer nedenlerle kusurları. Müşteri, makinenin hareketsizliği durumunda bile ücretler, felaketler, hasarlardan doğrudan veya dolaylı olarak geri ödeme veya tazminat talep edemez. Değiştirilen parçalar mülkümüzün kalması. Alt tedarikçiler tarafından satın alacağımız parçalar için Müşteriye verilen teminatlar MHM'ye verilecek. Çalışanlarımızın tüm seyahatleri ve gündelik ödenekleri, garanti altına alındığı için Müşterinin masraf, risk ve tehlike altında gerçekleşir. MHM, dokuya olası hasarlardan sorumlu değildir. Müşteri veya üçüncü şahıslar, MHM'nin yazılı mutabakatı olmaksızın veya tazminatları sınırlandırmak için uygun önlemleri almadığında veya tadil veya tazminata vardığında, garanti geçerli değildir. Müşteri, kullanım ve bakım kılavuzunda öngörülen müdahalelere ve bakıma saygı duymadığında, makine garantisi artık geçerli değildir.
3. Makine, birlikte verilen şemaya göre ve EN, UNI-CEN, ISPESL kurallarına göre üretilmiştir. Teminat dahil edilmez veya kirletici aparatlara karşı koruma sağlanır. Müşterinin işleri için sonunda gerekli olan aygıtlar ve aletler Müşteri'nin masraflarına ve dikkatine kurulmalıdır.
   

IX.  MÜLKİYET HAKLARI SAKLIDIR

1. MHM, fiyatın tamamı ödenene kadar satılan malın sahibi olarak kalır. Binaya dahil edildiğinde veya binaya bağlanırsa henüz ödenmeyen makinenin bir kısmının ödenmediği makinenin MHM'nin malvarlığı olacağına açıkça katılıyorum; MHM, bu mülkte herhangi bir zamanda, böyle bir mülke sahip olma hakkına sahip olma hakkına sahip olacak. Daha önce veya daha sonra edinmiş, bina üzerinde bulunan veya kendisi tarafından işgal edilen veya üçüncü bir şahsa ait olan ve Müşteri tarafından herhangi bir unvanla kullanılan herhangi bir gerçek hak veya imtiyaz hakkına sahip değildir.
2. ABGB ilkelerine uygun olarak, bedel tamamen ödenene kadar, Müşteri, arzın nesnesini başkasına vermeyecektir ve ilk kurulduğu yerden başka bir yere taşıyamaz.
   
3. ABGB ilkelerine uygun olarak, Müşterinin yerine getirilmemesi için sözleşmenin iptali durumunda, ödenen taksitlerin, daha fazla hasar tazmini talebinde bulunma hakkından ödün vermeden MHM tarafından tazminat olarak tutulduğu anlaşılmaktadır.
4. MHM, ayrılmış mülkiyet sözleşmesinin kanunla öngörüldüğü şekilde tescil edilmesine ve kopyalanmasına neden olabilir: Bu durumda maliyetler Müşteri tarafından karşılanacaktır.
   
   

X.   YARGI YERİ

1. Her iki taraf için yerine getirme yeri ve yerinin bulunduğu yer ile iş ilişkisinden kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler münhasıran Kufstein / Avusturya'dır. Çek veya taslakta belirtilen ödeme yerinden bağımsız olarak çek ve taslak koleksiyonlarına ilişkin eylemler için de geçerlidir. Alıcı, bize karşı aleyhinde bulunabilecek herhangi bir talebi üçüncü şahsa devredemez.
2. Sonunda çıkarılan taslakların, krediyi kullanabilmek için tek amacı vardır ve Kufstein Mahkemeleri sözleşmenin çizimi ve performansı üzerinde karar verme yetkisine karşı bir ayrılma teşkil etmemesi.
   
   

XI.  SATIŞ SONRASI DESTEK

1. Garanti kapsamına girmeyen müdahale masrafları, yolcu, otel, lojman giderleri ile teknisyen tarafından yapılan iş ilişkisi saatleri / masrafları temel alınarak hesaplanan bir ücretin ödenmesini içermektedir (detaylar verilecektir).
2. Seyahat ve çalışma saatleri, kotasyonumuza dayanarak önceden ödenecektir.
3. Sipariş onayı ile Müşteri bu koşulları ve yedek parçaların fiyatını kabul eder.
4. MHM, makinenin teslim tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yardım ve yedek parça tedarik etmeyi taahhüt eder.